1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。
2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有意拖延验收,致使工程无法及时验收,在此情况下,按照最高人民法院的相关司法解释的规定,一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。本来按照合同法规定,工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了,说明发包人放弃了工程质量的抗辩权,则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。
扩展资料:
单位工程达到竣工验收条件后,承包单位应先组织自审、自查、自评,自评工作完成。签署工程竣工报验单,并向基建处提出工程质量评估报告和工程竣工验收申请报告。
基建处收到工程竣工报验单后,由分管工程副处长组织设计施工、工程监理、政府质。设计单位、施工单位和监理单位协商,承包单位应在竣工验收后的限定时间内完成。建设工程竣工验收完毕以后,由建设单位负责,在15天内向质监站备案管理科办理竣工验收备案手续。
1、竣工验收已通过,以承包人提交竣工验收报告日期为实际竣工日期2、鉴定需要期间的,还是以提交竣工验收报告日期为实际竣工日期3、由于发包人延误的验收,是以通过竣工验合格日期为实际竣工日期(你的问题混淆处在于是否是由于发包人延误的验收,还是实际正常验收时)希望对你能有所帮助。